Документы 2026

Договор подряда
term sheet 2026

Ключевые условия договора на оказание услуг по предоставлению строительных бригад из Бангладеш для проектов в РФ. Юридическая рамка прозрачна: ответственность по ст. 18.15 КоАП РФ остаётся на BWB, иностранные рабочие в нашем штате — вы не нанимаете их напрямую.

Скачать договор PDF ↓ Запросить полную версию
  • Адаптируем под ваш корпоративный шаблон
  • Полная версия за 1 рабочий день
  • Подписание через ЭЦП

Ключевые условия (term sheet)

Параметры согласуются на этапе брифа, после чего переносятся в полнотекстовый договор.

Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению строительных бригад из Бангладеш для выполнения работ на объекте Заказчика.
Срок договора
Минимальная вахта — 90 дней. Стандартный контракт — 365 дней. Возможна пролонгация.
Стоимость
По прайс-листу BWB 2026 с применением регионального коэффициента и скидки за длительность. Без НДС.
Порядок оплаты
30% аванс при подписании договора (5 банк. дней). 70% после прибытия бригады. Далее — ежемесячно по актам (10 рабочих дней).
Срок прибытия бригады
45–60 календарных дней с даты получения аванса (включает визовый и квотный цикл).
SLA замены рабочего
72 часа с момента уведомления о дисциплинарном нарушении. Замена и сопутствующие расходы — за счёт BWB.
Гарантия качества
12 месяцев с даты подписания акта приёмки работ.
Пеня за просрочку оплаты
0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Миграционная ответственность
Все обязательства по визе, разрешению на работу, квоте, мед.осмотрам — на стороне BWB. Ст. 18.15 КоАП РФ — на BWB.
Форс-мажор
Стандартные условия, подтверждаются заключением ТПП РФ. Освобождение от ответственности на период форс-мажора.
Подсудность
Арбитражный суд по месту нахождения Истца. Претензионный порядок — 30 дней.
Документы по рабочим
Заказчику передаются: копии виз, разрешений на работу, миграционных карт, медкнижек, договоров ГПХ.

Порядок согласования

  1. Term sheet. Обмениваемся этим документом с заполненными параметрами по объекту, специальностям, количеству и срокам.
  2. Корпоративный шаблон. Заказчик присылает свой корпоративный шаблон договора или использует типовой BWB.
  3. Юридическая правка. Юристы сторон согласуют формулировки в течение 5–10 рабочих дней. Black-line версия рассылается обеим сторонам.
  4. Подписание + аванс. Подписание ЭЦП или бумагой. Оплата аванса 30%. Старт визового и квотного цикла.
  5. Прибытие бригады. Через 45–60 дней. Акт приёмки бригады. Оплата 70%.
  6. Работа и отчётность. Ежемесячные акты выполненных работ. Постоплата по графику.

Получить полнотекстовый договор

Заполните заявку или напишите на e-mail — пришлём договор в формате DOCX, адаптированный под ваш корпоративный шаблон, в течение 1 рабочего дня.

Заполнить заявку Скачать term sheet PDF support@bangla-stroy.duckdns.org
Чат с BWB · 24/7